****市****合同备案承诺书
****市公共资源交易中心：
【大洼村标准化厂房建设项目】（项目名称）
招标方式：竞争性磋商
成交供应商：****
成交金额：******元整（*******.**元）
现将该合同报送备案。
我单位郑重承诺：
本合同是按照项目的中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签
订的书面合同，合同的实质性内容与中标通知书、招标文件及中标人的投
标文件内容真实*致。
招标人（盖章）：
中标人（盖章）：
****年*月**日
采购项目中标（成交）通知书
项目编号：************-*
采购方式：竞争性碳商
****：你单位在****
项目中，被确定为中标（成交）单位，中标金额：人民币（大写）******圆整元
（小写）￥*******.**元；供货（服务）期：**天；项目联系人：周昊飞
电话：***********。请你单位在合同签订前，按招标文件规定向****市孤堆回族乡人
民政府缴纳履约保证金。接此通知后，依据招标文件在规定时间与****市孤堆回族乡
人民政府商签合同。特此通知。
采购人，（公章）代理机（公章）
项目负责人（签名）项目负责人
电话：***********电话：***********
****年**月**日
****长融工程担保有限公司
************************************,***
履约保函
保函编号：**************
****（受益人名称）：
鉴于****（以下简称“受益人”）与****（以下简称“申
请人”）已/拟于*年*月上日就************（项目编号）的****（项目名称）
有关事项协商*致共同签订合同（以下简称“基础合同”）。开立人根据主合同了解到申请人为主合同项
手之中标人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签
订的基础台同项下的义务，向受益人提供不可撤销，不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。
*车保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿
因止口越的损失、利息、律师费，诉讼费用等实现债权的费用。
*、工保函担保金额最高不超过人民币（大写）******元整￥*****.**元（小写）。
*、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止，但本担保有效期最迟不超过_
****年*月**日
*、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的*日内无条件支付，前述书面付款通知即为
付款要求之单据，且应满足以下要求：
（*）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（*）载明要求支付的金额：
（*）载明申请人违反合同义务的条款和内容：
（*）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形：法院出具的载明
承包人在合同项下违约且需承担赔偿责任的生效终审判决书、法院出具的因承包人无可供执行财产而终结
执行的生效裁定书；
（*）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：****省合肥市高新区中瑞大厦科研楼*座*层*区
****。
受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
*、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任
何权利，对开立人不发生法律效力。
*、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、披缴销，被解除，不影响本保函的独立有效。
*本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
*，本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院
管
*、本保函自我防法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开重大****长融工程担保有限公司（公章
法定代表人（最授权代表）：(签字或签章）
地址：****省合肥市高新区中瑞大厦科研楼*座*层*区****
邮政编码：******电话：****-*******传真：****-********
开立时间：****年**月**日
保函查询网址：“****://***********.**/被担保人-保函查询码，即可查询
境内保函专用
*、合同协议书
发包人(全称):****
承包人(全称):****
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大洼村标准化厂房建设项目工程
施
工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
(*)工程名称：大洼村标准化厂房建设项目
(*)工程地点：****市孤堆回族乡○
(*)工程立项批准文号：谢发改〔****〕**号。
(*)资金来源：财政其他资金*
(*)工程内容：新建钢结构厂房*栋，建筑面积：****.**平方米，建筑高度(檐
口高度):*.**米，建设厂区内室外道路，围墙，排水管道，室外配电等附属工程等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》(附件*)。
(*)工程承包范围：****市孤堆回族乡。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月*日。
计划竣工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：**日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计
算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.*签约合同价为：
人民币(大写)******圆整(¥*******.**元);
其中：
(*)安全文明施工费：
人民币(大写)/(¥/元);
(*)材料和工程设备暂估价金额：
人民币(大写)/，(¥/元);
(*)专业工程暂估价金额：
人民币(大写)/，(¥/元);
(*)暂列金额：
人民币(大写)/(¥/元)。
*.*合同价格形式：总价合同
*、项目经理
承包人项目经理(项目负责人):熊安柯,专业证号：皖************
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
(*)中标通知书(如果有);
(*)投标函及其附录(如果有);
(*)专用合同条款及其附件；
(*)通用合同条款；
(*)技术标准和要求；
(*)图纸；
(*)已标价工程量清单或预算书；
(*)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部
分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属
于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同
当事人签字
或盖章。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****市孤堆回族乡签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、因采购人行政行为导致合法权益受损的市场主体实施补偿救济的违约任：/
(机关和参公事业单位适用)
**、合同生效
本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖单位印章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份，
代理人*份。
发包人：(公章)，承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
(签字)，(签字)
组织机构代码：，组织机构代码：******************
地址：，地址：****省****市谢家集区谢*村街道路
东村菜市场***号
邮政编码：，邮政编码：******
法定代表人：，法定代表人：周昊飞
委托代理人：，委托代理人：/
电话：，电话：****-*******
传真：，传真：/
电子信箱：，电子信箱：/
开户银行：，开户银行：徽商银行股份有
限公司****广场路支行
账号：，账号：*******************
*、通用条款
执行**-****-****合同文本的通用条款(略)
通用合同主要条款详见**-****-****标准建筑工程施工合同范本，其中实质性条
款不能改变。
通用合同主要条款第**.*合同价格形式分为总价合同和单价合同。固定总价合同
为合同双方以总价形式，约定合同范围内双方的工作内容、责任与义务的合同形式。固
定单价合同为合同双方以工程量清单和综合单价的形式，约定合同范围内双方的工作
内容、责任与义务的合同形式。
*、专用条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.*其他合同文件包括：(*)本合同协议书及承诺书；(*)中标通知书；
(*)投标书及其附件；(*)本合同专用条款；(*)本合同通用条款；(*)标准
、规范及有关技术资料；(*)图纸；(*)工程量清单；(*)工程报价单或预算书。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：****淮弘工程项目管理有限公司
资质类别和等级：房屋建筑工程监理乙级，市政公用工程监理乙级
联系电话：，***********
电子信箱：，*********@**.***
通信地址：****省****市田家庵区朝阳街道广场路西侧中环国际广场*栋****
*.*.*.*设计人：
名称：，/
资质类别和等级：，/
联系电话：，/
电子信箱：，/，:
通信地址：，/
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：/
*.*.*.*永久占地包括：/
*.*.*.*临时占地包括：/
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法
典》《建设工程质量管理条例》(国务院第***号令)、《****省工程建设管理条例
》《****省建筑市场管理条例》《建设工程清单计价规范(*******—****)》
以及国家、地方、省、市现行相关法律法规、条例及规定。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业及****省、****市适用于
本工程的施工规范、验收规范和技术标准、质量评定标准。若不同标准和规范之
间要求不*致的，以较高、较严的标准为优先。相关标准和规范的获得由施工单位自己解
决，产生的费用由施工单位承担。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：不提供
发包人提供国外标准、规范的份数：，/
发包人提供国外标准、规范的名称：，/
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：(*)补充协议(*)合同协议书；(*)中标通知
书；(*)投标函及其附录；(*)合同专用条款及其附件；(*)合同通用条款；(*)
技术标准、规范及有关技术资料、要求；(*)图纸；(*)采购文件、工程量清单、答疑
、响应文件等；(**)已标价工程量清单；(**)合同履行过程中经发包人书面确认的
会议纪要、往来函件、会议记录、工程联系单、签证、设计变更等文件，并根据其性质确
定优先解释顺序。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前*天;
发包人向承包人提供图纸的数量：*套，不足的由承包人自行复制，费用自理；工程
竣工验收合格后全部图纸原件归还发包人。
发包人向承包人提供图纸的内容：全部施工图纸、技术参数等，包括有设计单
位出图章的纸质版和***电子版。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、施工安全技术措
施、必要的施工图深化设计、必要的加工图和大样图、施工进度计划、劳动力和材料、
机械投入计划、竣工资料、竣工图。其他国家和省市建设行政主管部门规定应由发包
人、监理单位提供的文件由各方单位负责起草整理；
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计或施工安全技术措施等资料必须在开
工前*天提供给监理人，监理人在*天内审核完毕报发包人，监理人对承包人文件
有异议的，承包人应予以修改后重新报送；承包人未按照本条约定提供施工组织设计或
施工安全技术措施等资料的，每逾期*天向发包人承担违约金人民币***元。
承包人提供的文件的数量为：书面文件(*套)及电子版(*套);
承包人提供的文件的形式为：书面形式，包括由承包人盖章、签字的纸质和相应电
子版；
发包人审批承包人文件的期限：收到监理人审查合格的承包人所提交完整、合格的
文件之日起*天内审批完毕，发包人对文件有异议的，通知监理人要求承包人进行修改
后重新报批或直接通知承包人修改后重新报批。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场至少另外保存*套完整的图纸和承
包人需提供文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用_。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在/天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指
示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：/
发包人指定的接收人为：，/
承包人接收文件的地点：，/，;
承包人指定的接收人为：，/
监理人接收文件的地点：，/，;
监理人指定的接收人为：，/
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：*)由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场
所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利
并承担相关手续费用和建设费用。*)所有进入施工场地的人员和机械由承包人自费
负责，施工造成的人员伤亡等直接经济损失由承包人承担；*)所有出场车辆卫生管
理必须服从相关行政执法局的有关规定，因此产生的费用由承包人自理。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以发包人同意承包人设置的围栏或红
线为准。承包人在投标前应充分踏勘现场，以现场条件为准，场内外道路均由承包人负
责，费用包含在合同价款中。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
承包人在投标前应充分踏勘现场，对发包人现有的场内道路及交通设施承包人可以合
理利用，待功能丧失后，承包人根据发包人要求负责免费清除。其他道路及交通设施由
承包人根据需要自行解决并承担相关费用。
*.**.*超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请
手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和
其他有关费用，由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制
的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归
发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得
为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第*方。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著
作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得
为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第*方。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承
担方式：已包含在本合同价款中，由承包人承担。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否
允许调整合同价格的工程量偏差范围：否
*)在本合同履行中，如发包人依合同约定行使合同的单方解除权，则其后果为：未付
工程款不再支付；履约保证金不予返还；承包人应在接发包人解除通知后*日内撤
出施工场地，并妥善处理好交接事宜，承包人承担因此给发包人造成的损失。
**)供应商在合同签订后*日内需自行办理施工线路的停电手续，项目完工后
向****市供电部门办理送电及移交手续，并确保项目验收通过，如因供应商原因导致
停送电不及时，验收不通过或不能顺利移交的，采购人有权解除合同并要求供应商承担
由此造成的*切损失；若供应商中标后无法履行合同约定，采购人有权报请****市建设
及行政主管部门对其信用惩戒。
(*)承包人的响应文件中如有与磋商文件、图纸、答疑(更正)有冲突、重
新划分的双方权利义务关系的情形的，对发包人有利的，按照其响应文件执行，不利
于发包人的，按照磋商文件、图纸、答疑(更正)执行。
(*)承包人未通知发包人私自将工程隐蔽部位覆盖的，每发现*次，向发包
人支付****元违约金。
(*)整个项目各方主体的项目资料需要满足《****市城市建设档案管理条例》
《建设工程文件归档规范》(**/******-****)、《****市城建档案馆建设工程档案
接收规定》(城档字【****】**号)等要求。协助发包人收集并整理项目准备阶
段文件、监理文件、施工文件、竣工验收文件、竣工图及声像资料等。跟进项目其他各
方主体完善项目归档资料。其费用包含在供应商的投标总价内，如产生专业服务费用由
承包人承担并支付。按照相关规定做好工程文件编整、电子档案制作(包括但不限于
对工程档案进行排序、组卷、整理、编目、信息著录、扫描、修图、转换、系统上传等
工作内容),并将符合规范要求的工程档案移交档案管理机构。以上相关其费用综合
考虑在报价中，如产生专业服务费用由承包人承担并支付。全过程按照国家有关要求做
好档案的安全及保密工作。竣工验收合格后*个月内完成档案移交(包含建设单
位档案移交时间),逾期未完成移交按照***元/天的金额扣罚承包人违约金。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
①承包人违反工程施工质量管理相关要求、安全文明施工管理规定的，按照合同
附件表格中的违约金处罚标准进行处罚。承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料
和工程设备的：每发现*次，向发包人支付****元违约金;因承包人原因导致工
程质量不符合合同要求的：除限期整改外，还应按照合同附件规定的处罚标准向
发包人支付违约金(或由发包人直接从工程款中扣除);承包人违反第*.*款〔
材料与设备专用要求)的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材
料或设备撤离施工现场的：每发现*次，向发包人支付****元违约金;承包人未
能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：每逾期*天，向发包人
支付****元违约金；如总工期没有逾期的，此前扣除的进度违约金可以返还。
②承包人如违反安全文明施工，以监理工程师通知或建设行政主管部门通知为准，承包
人拒不执行整改，每次处****元，如发生安全事故应及时向有关部门报告，并承担相
应的*切责任，并进行处罚：*、较大安全事故：指*(*)次事故造成重伤(是指有下列
情形之*的伤害：使人肢体残废或者毁人容貌的；使人丧失听觉、视觉或者其他器官机
能的；其他对人身健康有重大伤害的)*(*)至*(*)人，或施工现场发生火灾，
对发包人产生负面影响，承包人应支付违约金*****元；*、重大安全事故：指在项目
施工过程中由于责任过失造成人身死亡或重伤*人及以上，或经济损失超过**元的安
全事故，承包人应支付违约金*****元。发生人身伤亡、财产损失承包人未予以及时
处理好，而引起发包人垫付赔偿费用的，发包人从工程进度款或者工程结算价款中扣除相
应的款项。
③承包人的总承包范围的各分部分项工程，按设计图纸、设计变更、规范规程、验
收标准，以及地方的有关规定、发包人要求进行施工和验收。如未达到此标准，承包人应
采取措施在规定工期内进行整改。如规定时间内整改仍达不到要求，承包人将向发包人承
担工程总造价*%的违约金；发包人有权委托第*方完成上述工作内容，发生的所有费用
由承包人双倍承担，发包人在支付承包人的工程款项中进行扣除。
④承包人投入本工程的施工队*的素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承
诺和满足工程的实际需要。如由于承包人原因造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达
不到合同要求且无视发包人或监理工程师事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监
管，发包人有权要求其加强管理，调整充实施工力量，承包人必须接受。当上述措施仍无
效时，发包人可单方面终止合同，并追究承包人本合同签约合同价*%的违约责任。
⑤承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工
程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人
工工资。承包人应按国家和工程所在地有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工(包
括雇佣的民工)的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由
随意克扣或者无故拖欠。否则因拖欠工资(或其他酬金)而影响发包人单位或工程的正
常秩序或搅乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程款，每次事件(经主管部门认定的
事件)发生，可要求承包人赔偿由此给发包人造成的其他损失。
⑥承包人应确保发包人支付的工程进度款专款专用，优先支付农民工工资，如发现承
包人将工程款挪作他用，发包人有权延期支付当期进度款的不少于**%,同时，承包人
向发包人支付违约金不少于****元/次。
⑦在工程施工过程中以及工程保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故
、拖欠农民工工资或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的
通报批评的，承包人应积极处理控制事态，消除事件对发包人声誉或项目销售的影响。
同时，承包人须向发包人支付违约金****元/次，且发包人有权直接代为支付民工工资
，并增加**%管理费，从工程进度款中直接扣除；该违约金不能免除承包人应承担的其
他责任。发生*次以上时发包人有权单方面解除合同。
⑧本合同约定的其他违约情形。
承包人的违约金均可从工程进度款、结算款或质量保证金中扣除。针对承包人支付
给发包人的赔偿款，发包人仅会就赔偿款向承包人开具相应收据作为凭证，不会就此开
具专用发票。
承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：发包人有权解除
合同；
承包人未能按照合同约定履行其他义务的：每发生*次，向发包人支付****元
违约金
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人出现下列情况之*的，发包人
有权单方面解除施工合同，或切割其承包的工程内容，解除合同或切割工程造成的
损失由承包人承担：
(*)工程具备开工条件后，因承包人原因造成开工时间超过发包人要求开工
时间*周的；
(*)项目管理人员不到位、现场管理不力，造成工地施工管理混乱，文明施
工达不到建设工程施工合同及规范要求，且不按要求整改的；
(*)工期严重滞后，无法按期完成合同工期的；
(*)工程施工中存在重大安全、质量隐患且不按要求及时整改到位的。
(*)供应商在合同签订后*日内需自行办理施工线路的停电手续，项目完
工后向****市供电部门办理送电及移交手续，并确保项目验收通过，如因供应商原因
导致停送电不及时，验收不通过或不能顺利移交的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由
承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：持续*小
时以上的异常恶劣气候，以及由县级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款
项的支付。
**.****
**.*工程****
关于工程****的特别约定：承包人应按规定办理施工人员意外伤害****并承
担该项****的*切费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制****、
劳动****和发包人认为需投保的****等由承包人自己负责办理并承担*切费用
。
**.*其他****
关于其他****的约定：承包人必须依照法律规定参保。承包人应为其施工现场的
全部人员办理意外伤害****并支付****费，包括其员工及为履行合同聘请的第*方的
人员。
承包人是否应为其施工设备等办理财产****：是。
**.*通知义务
关于变更****合同时的通知义务的约定：承包人在变更之日起**天内，通知
发包人并通知监理人。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
**.*.*争议评审小组的确定
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不采
用**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/
选定争议评审员的期限：/
争议评审小组成员的报酬承担方式：/
其他事项的约定：，/
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：，/
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解
决：(*)向，/仲裁委员会申请仲裁；
(*)向工程所在地人民法院起诉，
*、合同附件格式
附件*:承包人承揽工程项目*览表
附件*:关于不拖欠农民工工资的承诺
附件*:廉洁协议书
附件*:依法纳税承诺
附件*:工程质量保修书
| 争议评审小组成员的报酬承担方式： |
/ |
|
/ |
| 争议评审小组的决定 |
|
| 合同当事人关于本项的约定： |
/ |
附件*承包人承揽工程项目*览表
| 单位工程名称 |
建设规模 |
建筑面积(平方米) |
结构形式 |
层数 |
生产能力 |
设备安装内容 |
合同价格(元) |
开工日期 |
竣工日期 |
| 大洼村标准化厂房建设项目 |
|
****.**平方米 |
|
|
|
|
*******.** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件*
关于不拖欠农民工工资的承诺(格式)
致：****(采购人名称)
我公司郑重承诺：我方将对大洼村标准化厂房建设项目(工程名称)进行投标。我方承
诺：若我方中标，我方将按照《****省建设工程农民工工资支付保障暂行办法》要求，向
县级以上劳动保障行政部门提交农民工工资支付保障手续，保障农民工的权益，不拖欠农
民工工资。如违反承诺，我方愿按有关规定接受任何处罚。
供应商：(盖单位章)
法定代表人：(签名)
日期：****年*月**日
附件*
廉洁协议书
发包人(全称):****{采购人名称}
承包人(全称):****{中标人名称}
为预防大洼村标准化厂房建设项目(项目)合作过程中的违规、违纪和经
济犯罪行为的发生，促进廉洁从业，经双方协商，达成如下协议：
*、承揽甲方业务，乙方不得向甲方工作人员送钱、物、礼品、有价证券或有其他贿赂
行为。如有违反，*经查实，将按以下约定追究乙方责任：
*、甲方有权终止合作，并取消乙方及其项目经理*年内在甲方的合作资格。
*、由此造成甲方的*切损失由乙方赔偿，且乙方交纳的各种保证金不予退还。
*、按贿赂金额的**倍支付违约金。
*、乙方应积极抵制歪风邪气，对甲方工作人员利用职务或工作之便进行索贿以及其他
违反合作纪律的行为。
*、本协议自签订之日起生效，与合作合同具有同等的法律效力。
*、本协议份数与主合同*致。
甲方(盖章):，乙方(盖章):
法定代表人(委托代理人):法定代表人(委托代理人):
****年*月**日，****年*月**日
附件*：
依法纳税承诺
致：****（采购人名称）
我方将对大洼村标准化厂房建设项目（工程名称）进行投标。我方承诺：若我方中标，
我方将依法履行纳税义务，保证依法诚信纳税。如违反承诺，我方愿按有关规定接受任何处罚。
供应商：****（盖单位章）
法定代表人：（签名）
日期：****年*月**日
附件*：
工程质量保修书
发包人(全称):****
承包人(全称):****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商*
致就大洼村标准化厂房建设项目(工程全称)签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房
间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以
及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：/
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为.*_年；
*.装修工程为*年；
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*.其他项目保修期限约定如下：按国家标准
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先
于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内
派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事
故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》
的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施
，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保
修。
*.质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：/
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施
工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章):，承包人(公章):
地址：，地址：****省****市谢家集区谢*村街
道路东村菜市场***号
法定代表人(签字);，法定代表人(签字):
委托代理人(签字):，委托代理人(签字):
电话：，电话：******
传真：，传真：/
开户银行：，开户银行：徽商银行股份有限公司****广场
路支行
账号：，账号：*******************
邮政编码：，邮政编码：******
功能介绍
热门关键词： 
换一批
淮南最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
